Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Angebote und Leistungen zwischen Webdesign-AI (Willy Rüegg, Müllerwis 5, 8606 Greifensee, Schweiz) — nachfolgend «Auftragnehmer» — und dem jeweiligen Auftraggeber. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer diesen ausdrücklich schriftlich zustimmt.

Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn der Auftraggeber das schriftliche Angebot (per E-Mail oder Unterschrift) ausdrücklich annimmt oder der Auftragnehmer mit der Ausführung der Leistung beginnt. Mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung, um Gültigkeit zu erlangen.

Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder der Auftragsbestätigung. Änderungen oder Erweiterungen des vereinbarten Leistungsumfangs («Change Requests») werden gesondert angeboten und in Rechnung gestellt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilleistungen an Dritte zu vergeben, sofern dies die Qualität nicht beeinträchtigt.

Der Auftraggeber stellt alle für die Leistungserbringung erforderlichen Unterlagen, Informationen, Zugangsdaten und Freigaben rechtzeitig und vollständig zur Verfügung. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Termine verschieben sich entsprechend, ohne dass daraus Ansprüche entstehen.

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exklusive Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer stellt Rechnungen per E-Mail. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Projekten über CHF 2 000 ist eine Anzahlung von 40 % bei Auftragserteilung fällig. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen von 5 % p. a. zu berechnen.

Alle vom Auftragnehmer erstellten Werke (Designs, Texte, Konzepte, Code) unterliegen dem Schweizer Urheberrecht. Nach vollständiger Bezahlung überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht für die vereinbarte Verwendung. Eine Weiterveräusserung oder Abtretung der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung. Nicht bezahlte Werke verbleiben vollständig beim Auftragnehmer.

Im Angebot festgelegte Korrekturschleifen sind im Preis inbegriffen. Darüber hinausgehende Korrekturen werden zum vereinbarten Stundensatz abgerechnet. Nach Freigabe durch den Auftraggeber gilt das Werk als abgenommen. Spätere Änderungswünsche werden als neuer Auftrag behandelt.

Vereinbarte Termine sind Richtwerte, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich schriftlich festgehalten wurden. Verzögerungen durch höhere Gewalt, fehlende Mitwirkung des Auftraggebers oder unvorhergesehene Umstände berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Fristverlängerung.

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen mit grösster Sorgfalt. Die Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder mittelbare Schäden ist — soweit gesetzlich zulässig — ausgeschlossen. Die Gesamthaftung ist auf die Höhe des jeweiligen Auftragswertes begrenzt. Für die Rechtmässigkeit der vom Auftraggeber bereitgestellten Inhalte (Texte, Bilder, Marken) trägt der Auftraggeber die alleinige Verantwortung.

Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erhaltenen vertraulichen Informationen dauerhaft geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Projekt nach Freigabe durch den Auftraggeber als Referenz zu verwenden, sofern keine ausdrückliche Vertraulichkeitsvereinbarung besteht.

Beide Parteien können laufende Projekte mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich kündigen. Bereits erbrachte Leistungen sind unabhängig vom Kündigungsgrund vollständig zu vergüten. Bei Kündigung durch den Auftraggeber ohne wichtigen Grund ist eine Ausfallentschädigung von 30 % des noch ausstehenden Auftragswertes fällig.

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Uster, Kanton Zürich, Schweiz. Verbraucher mit Wohnsitz in der EU können auch an ihrem Wohnsitz klagen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit anzupassen. Die jeweils aktuelle Version ist auf der Website unter webdesign-ai.ch/agb/ abrufbar.